大家在签署合同时，务必仔细阅读每一条款，确保理解无误，合同的签署应留存副本，以便未来查阅和执行，下面是叁五范文网小编为您分享的设备采购安装合同6篇，感谢您的参阅。
设备采购安装合同篇1
甲方(需方)：
乙方(供方)：
根据《中华人民共和国经济法》有关规定，为明确权利和义务，经甲、乙双方协商就校园监控设备一事达成协议如下：
一、设备及安装总造价：人民币元(大写：元整)，(附详细子目设备清单)。
二、付款方式：
1、甲乙双方自合同签订之日起，甲方支付给乙方，总造价30%的首付款人民币元)。
2、乙方在收到首付款三天内，按照合同附页(设备清单)所规定产品的清单、型号、规格、数量交付至甲方指定现场，经甲方现场保管人员现场验收后，甲方给乙方支付设备安装总造价的50%，计人民币元)。
3、乙方将安装调试完毕，甲方管理人员验收合格后，甲方给乙方支付设备安装总造价的17%，计人民币元(大写：。)
4、安装完毕甲方验收后，剩余设备安装总造价的3%计人民币质保金，按售后服务质保书履行，在壹年后支付给乙方。
三、甲乙双方责任
1、甲方积极配合乙方的设备安装，以保证顺利进行。
2、乙方提供的售后服务，工程交验后，乙方对所提供的设备提供保修壹年，甲方需专人管理设备，由乙方负责培训甲方人员安全操作，熟悉产品性能太简单和保养。
四、本合同自签订之日起生效，未尽事宜协商解决，甲乙双方如有任何一方违约，交仲裁裁决。
五、本合同一式两份，甲乙双方各执一份，
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日_________年____月____日
设备采购安装合同篇2
签订合同双方：
购货单位：_____________________________(以下简称甲方)
供货单位：______________________________(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，结合厨房工程的具体情况，经双方协商一致，签订笨合同：
第一条 工程概况
1、工程名称：
2、工程地点：
3、工程项目：温泉酒店厨房明档、抽排风烟、新风系统工程(详见说明细价格单)
第二条 工程期限
1、乙方收到甲方预付款后____天内将第一批产品运输到施工现场。
2、现场安装在场地具备安装条件的财政部下，_______________前完成交付使用。新风，排烟系疑难在__________________前完成。
3、如遇下列情况，工期相应顺延。
(1)甲方在合同规定的现场开工日期，未能向乙方提供施工场地、施工用水，或电源未按规定接通，影响乙方进场施工者;
(2)明确由甲方负责材料、设备、成品或半成品等未能按双方认定的时间进场，或发现的缺陷，从耽误施工进度者;
(3)在施工中因停水、停电连续影响4小时以上者;
(4)甲方未按合同规定向乙方拔付工程进度款而影响施工进度者;
(5)因遇人力不可抗拒的自然灾害(如台风、水灾、自然因发生的火灾、地震等)影响工程进度时。
第三条 工程合同总价
1、本工程合同总价为人民币________元，大写_______元敕;含武汉市增值税销售发票。
2、如遇下列情况，合同总价作相应调整：
(1)发生重大设计更变;
(2)施工中经甲方同意新增的工程项目。
第四条 工程质量和检查验收
1、乙方必须严格按施工图纸进行施工、并接受甲方工程主管的监督检查;
2、工程竣工验收，应以施工图纸、项目清单为依据;
3、工程竣工后，乙方发出竣工通知书，甲方应在收到竣工通知书三日内组织人员进行竣工验收。验收合格后，双方签署工程验收书，并将工程移交给甲方管理，如甲方拖延验收，其保管费用和造成的损失由甲方承担。
4、已竣工未验收工程，甲方不得动用，若甲方已经使用，即视同交验合格;
5、工程交付甲方验收后，保修期为2年。在保修期内如使用方人为损坏，乙方仅收取零部件成本费，不收取维修费。
第五条 双方责任事项
1、甲方
(1)现场开工这前将厨房施工现场清理妥当;
(2)无偿提供施工现场用水、用电及协作配合;
(3)组织对工程的竣工验收，并按合同规定日期配合乙方办好工程决算工作，及时支付工程进度款和工程尾款;
2、乙方
(1)严格按合同及清单生产、施工，确保工程质量，按合同规定的时间如期完工和交付;
(2)提供竣工验收技术资料，办理工程竣工结算，参加竣工验收;
(3)对所做工程提供终身维修服务。
第六条 工程价款的.支付与结算
1、合同签订三天内支付合同总价的____%，人民币__________元，大写：_________________________;
2、设备到现场后经甲方验收无误后支付合同总价的____%，人民币_________元，大写：_________________________;
3、安装完毕经甲方验收后支付合同总价的___%，人民币________元，大写：_______________________;
4、经验收合格后在酒店开业三个月后支付合同总价的_____%，人民币________元，大写：_______________________;
5、合同总价的___%作为贰年期限的质保金，期满五天内支付给乙方;
6、产品到达甲方场地后，如甲方不能及时按合同规定付款，乙方拥有货品的所有权，款项付清后所有权归甲方所有;
7、甲方付款应根据合同上注明的开户行和账号付款给乙方，若更改开户行和账号付款，须经乙方财务部同意，否则由甲方承担相关责任;
8、在工程结算中，乙方任何人不得以公司名义向甲方借款，如果借款需经乙方财务部和法人代表签字同意后方可借支。
第七条 违约责任
1、质量不符合合同规定的，乙方负责无偿修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付使用的，逾期每天按合同总价的百分之一偿付逾期违约金。
2、工程交付时间不符合规定的，应分清甲方或乙方的责任，如因甲方原因，甲方须提供整改，如乙方原因按第1条执行。
3、甲方自行承担厨房工程中土建及水电驳部件，应当符合厨房工程的整体设计要求。
4、工程未经验收，甲方提供使用或擅自动用，由此面产生的质量或其它问题，由甲方承担责任。
第八条 争议有解决方式
合同执行过程中如发生争议，双方应及时协商解决。协商不成时，任何一方均可向工商局经济合同仲裁委员会以申请仲裁，也可直接向人民法院起诉。
第九条 附则
本合同未有说明的其他事项，一律按《中华人民共和国经济法》规定执行。
合同附件：
(1)工程项目报价清单
(2)工程平面图纸。
以上附件均为双方签字盖章后生效，至合同工程竣工后交验、结算工程尾款、保修期满甲方向乙方清质保金后自动失效。
本合同一式六份，双方务执三份
甲方（盖章）：_______________ 乙方（盖章）：___________________
甲方代表签名：_______________ 乙方代表签名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
电话：_______________________ 电话：___________________________
传真：_______________________ 传真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
设备采购安装合同篇3
甲方：(以下简称甲方)
乙方：(以下简称乙方)
根据《中华人民共和国合同法》，经甲乙双方友好协商，甲方将___义务达成如下协议条款。
第一条：工程概况
一、工程名称：
二、建设地点：
三、承包方式：包工包料
四、工作内容：塑钢门窗的制作与安装。
第二条：合同价款与支付工程款
一、塑钢门窗材质要求：
1、塑钢窗选用海螺65.60型材，颜色为内外把白色。北阳台塑钢窗与门使用两层玻璃，其他使用三层玻璃。
2、玻璃采用浮法玻璃，厚度为3.5mm。
3、胶条使用popk。
4、钢衬使用1.2mm热镀锌钢衬。
5、北阳台塑钢门选用海螺专用门料。
6、门窗结算方式，按门窗实际尺寸计算。
7、门窗价格：
塑钢窗三层玻璃每平米___元，塑钢窗二层玻璃每平米___元，北阳台塑钢门每平方米___元。
工程交工时，以实际发生并双方测量认可的工程量测算。
二、拨款方式：
共分四次拨款。第一次拨款，材料进厂拨工程总造价款的30%，做为材料的预付款；第二次拨款，待占框完毕后按安装的实际面积付款40%，做为第二次进料款；第三次拨款，待门窗、玻璃开始安装时按实际面积付款20%；第四次拨款，待门窗、玻璃安装完毕，甲方验收合格后拨工程款总造价的5%，剩余5%为质保金，质保期限为贰年，质保期满后十个工作日甲方将剩余款项全部返还给乙方。
第三条：双方责任和义务
一、甲方责任和义务
1、甲方负责提供安装门窗的电源、水源。
2、协调各分包部门的合作关系。
3、向乙方提供工图、施工组织设计、安全技术及有关的书面交底与乙方签证，向乙方提供该工程的总进度计划。
4、乙方按照实际洞口尺寸制作安装，如窗形尺寸与洞口出现误差，由乙方负责。
5、本工程交工时间为，乙方进入工地时间为___年___月___日，竣工时间为____年___ 月___ 日。
6、门窗安装后日内请勿使用门窗，防止门窗防水层出现问题。
7、按照约定的期限支付工程费，依据规定交纳应由其承担的各种税费。
二、乙方责任和义务
1、乙方进入工地的施工人员必须是熟练的技术工人。每天完成工作量必须符合甲方的总施工进度要求。
2、乙方不能以任何理由拖延工期。
3、乙方必须承担因其质量原因而造成的所有损失。
4、乙方进入施工现场与甲方协调工作。
5、乙方人员必须遵守工地的各项规章制度、文明施工，作到工完场清。
第四条：工程保修
工程竣工验收交工后，乙方负责保修，保修期限为贰年(人为破坏不在内)。贰年后无质量问题甲方返还保修金。
第五条：其它
乙方必须搞好现场消防保卫工作，甲方有权处理施工发生的偷窃、违章、违纪、打架斗殴及其他违法事件。
第六条：本合同未尽事宜双方协商解决，协商不成提请所在地人民法院诉讼解决
本合同一式两份，甲乙双方各执一份，双方签字盖章后生效。
甲方：
乙方：
日期：
设备采购安装合同篇4
甲方(发包人)：______________
乙方(承包人)：______________
依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实、信用的原则，甲乙双方协商一致，订立本供水管网安装工程施工合同一式两份，甲、乙双各方各一份。
一、工程名称:__
二、工程承包内容
安装工程中衬塑钢管及管件安装、阀门安装、清洗试压等内容(管材管件由甲方提供)
三、合同工期
开工日期：__年___ 月 ___日
竣工日期：__年___ 月___ 日
合同工期总日历天数___天(遇特殊情况工期顺延)、
四、质量标准
工程质量标准为试水无外漏为合格。
五、工程价款
经甲乙双方协商按(￥55000.00元/户)大写：伍万伍仟圆整，包干结算。
六、付款方式
机具设备和工人进场当日，甲方付工人生活费人民币，地下管道和立管安装完成付工程费￥贰万伍仟元，工程全部完工试压合格后五日内付清全部工程款。
七、甲方工作
1、甲方派出现场负责人1名指导安装
2、甲方负责供应安装工程所需要的管材、管件、阀门、标准件、螺栓等材料及材料转运。
3、甲方协助乙方落实工程进行中用水、用电的搭接地点、但费用由甲方负责。
八、乙方工作
1、乙方应按照有关的供水管网安全规范、技术标准和设计图纸保质、按时的完成工程。
2、因工程质量造成的窝工，返工，材料损失、返工或重作的一切费用由乙方自行负责。
3、乙方施工过程中安全问题由乙方自行负责。
九、违约责任
1、乙方在合同时间内如未完成本安装工程，乙方按每延误工期一天须向甲方支付5%的违约金。
2、甲方为做好施工中与开发商或住户协调工作，导致工期延误，由甲方负责。
十、其他事项
工程进行中的未尽事宜双方协商解决。
甲方：
乙方：
日期：
设备采购安装合同篇5
甲方：_________
乙方：_________
依据《中华人民共和国合同法》的规定，甲乙双方经过友好协商，对以下条款达成一致，共同签署本合同。
一、设备名称及价格
根据甲方的具体要求，乙方向甲方提供以下医疗设备，详细配置请见附件：合计￥设备名称单价数量小计甲方向乙方支付上述所有设备的总价格为人民币，本价格包括增值税、包装、运输、保险等一切设备运至甲方指定地点并安装、运行的所有费用（含税金和附加费用）。
二、支付方式
１．合同签订之日起日内，甲方向乙方一次性支付合同全部价款，即人民币。
２．在甲方未付清本合同全款前，设备的所有权归属乙方。
３．甲方以转帐支票或从开户银行直接转帐至乙方指定银行及帐号支付合同款，乙方向甲方开具合法有效的发票。
三、交货及验收
１．交货时间：合同签订之日起个工作日内交付。
２．交货地点：乙方负责免费将全部设备送至甲方指定地点。
３．验收：甲乙双方依据本合同规定的产品配置在甲方指定现场进行验货；甲方在到货之日起三日内安排乙方安装、调试；在安装调试完毕之日起三日内，双方进行最终验收，以甲方签字的验收报告为准。如验收不合格，甲方应立即提出书面异议，如在三日内乙方未收到书面异议，视为验收合格。
四、品质保证
乙方保证所提供设备是由原生产厂商供应的、全新的、未曾使用的，并完全符合本合同规定的数量、规格和性能；乙方并保证所提供的设备在正确安装、正确使用和正确维护的情况下运转良好。
五、违约责任
１．甲方发生延迟付款的，每延迟一日向乙方支付合同金额的０．１％作为违约金，违约金不超过应支付款项部分的５％。
２．乙方发生延迟交货的，每延迟一日向甲方支付合同金额的０．１％作为违约金，违约金不超过应交货部分的５％。迟延交货超过十日的，甲方有权解除合同。
３．乙方交付的货物不符合合同规定的品质，或货物安装调试后未能通过甲方验收的，乙方应免费予以更换符合要求的货物，由此造成迟延交货的，由乙方承担责任。
４．乙方不履行本合同规定的其他义务的，应赔偿因此而给甲方造成的损失。
六、不可抗力
１．由于自然灾害不可抗力的原因导致合同不能履行、迟延履行的，当事方可不承担由此引起的违约责任。乙方由于不可抗力不能交货的，应当归还甲方已付款项。
２．发生不可抗力时，合同一方应在一周内书面通知对方，并提供事件发生地公证机关的证明。
七、争议
凡涉及本合同或执行本合同而发生的一切争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向本合同签约地法院提起诉讼。
八、合同生效及其他
１、本合同自甲、乙双方签字或盖章之日起生效，任何一方不得擅自终止合同。本合同未尽事宜可由双方另行协商解决，经双方确认后形成正式文件。本合同的任何附件、补充协议及备忘录均为合同不可分割的组成部分，与合同正文具有同等效力。
２、本合同及附件一式四份，甲乙双方各执两份，具有同等法律效力。
甲方：_________
乙方：_________
_________年_________月_________日
设备采购安装合同篇6
电梯设备订货安装调试 合 同 书
项目名称：
日 期： 2013年09月05日
电梯设备采购及安装合同
合同号：
甲方(采 购人)： 公司签定地点：乙方（供应商）：电梯有限公司
根据《中华人民共和国合同法》的有关规定，经甲、乙双方协商一致，签订本合同并遵照执行： 一、设备型号、数量及价格
电梯安装服务有限公司
二、 设备价付款方式及收款帐户
2.1 在本合同签订之日起5个工作日内，甲方应向乙方支付本合同设备总价的20%（第一期
款），计人民币（大写）： 作为合同定金，直接付至本合同乙方指定帐户。若合同履行，则定金抵作本合同的货款。
2.2 甲方应在本合同交货期20个工作日前将本合同设备总价的80%（第二期款），计人民币
（大写）：直接付至本合同乙方指定帐户，乙方收到该款后按期予以发货。
收款帐户：公司全称：
开户银行： 银行帐号：
安装价付款方式及收款帐户
2.3甲方应在安装进场前5个工作日内将安装合同总金额的50%，即人民币（大写）：整（￥ 直
接汇入本合同乙方指定帐户，乙方收到该款项后作好进场安装工作的计划，否则安装工作另
行安排。
2.4在电（扶）梯设备安装完毕、调试验收合格后取得电梯使用证之日起7个工作日内，甲方应将
安装合同总金额50%，即人民币（大写）： 直接汇入本合同乙方指定帐户。
收款帐户：
公司全称： 电梯安装服务有限公司 开户银行：中国银行 帐号： 368 982
2.5所有款项必须直接汇入本合同乙方指定帐户，甲方不得付给未经乙方书面同意的任何第三方，否则视为甲方未履行付款义务。
三、 交货和收货
3.1 交货期： 按标书要求
3.2 交货方式: 运输及费用结算方式
运输方式：公路运输由乙方单位负责委托承运单位运输，运费含在合同中。 接货地址： 甲方指定地点 联系人： 1
四、收货查验
4.1 甲方在收到货物当日应根据货单清点箱数，查验缺损情况，并在运输单据上签署到货意
见。若由于甲方原因不能按时清点货物和查验缺损情况的，则以电（扶）梯设备到货之日起第3天视为乙方已向甲方交付了符合合同约定的电(扶)梯设备。
4.2 甲方收货后安装进场前应妥善保管电梯部件。正常安装期间的保管责任由乙方负责。 4.3 开箱查验：
甲方应会同乙方人员根据装箱清单、产品合格证书和随机文件技术规定的数量和质量标
准验收（产品合格证书是认定原产地的最终依据），如发现缺损件，经乙方核对无误后补齐缺损件。甲方逾期提出异议或自行开箱的，视为所交产品质量和数量符合合同规定。
五、产品质量保证
5.1 乙方电梯根据“gb/t-21739 2008”家用电梯制造与安装安全规范进行制造与安装。 5.2 乙方须按本合同规定的电（扶）梯设备规格型号向甲方提供全新的电（扶）梯设备。
六、电（扶）梯设备安装施工期限
6.1 本合同预计施工周期为
6.2 当电（扶）梯设备到达安装地点，甲、乙双方联合检查并确定土建和工地状况，具备安装
条件后，由甲、乙双方协商并书面约定一个安装工期（包括开工、完工日期），以便相互配合，如期完工。
七、电梯安装相关的工作责任和费用
7.1甲方责任和费用
7.1.1在开工前30天，书面通知乙方进行安装前勘查并配合乙方勘查工作。
7.1.2如电梯进场安装后，因甲方原因发生停工，则停工期间的保管责任由甲方承担。 7.1.3 甲方在安装施工现场提供足够面积的，有防盗措施和风雨保护措施要求的工具室，以及工具室的照明电源。
7.1.4 甲方负责提供符合经甲乙双方确认的土建图纸和标准的电梯井道，负责井道的土建工程，包括按钮箱孔、厅外指层灯箱孔，厅外报站钟孔的预留，机房至值班室对讲线路预埋；牛腿、机房曳引机座、控制柜座、缓冲器座的混凝土灌注，并通知乙方及时约定检查日期，检查后如有不合格部分需要修正的，甲方应在双方约定好的时间内完成。
7.1.5 提供符合乙方土建布置图规定的机房、井道、底坑，提供各楼层地面水平装饰基准线，墙面装饰基准线，清除施工现场积水和杂物。
7.1.6 机房内每台电梯设备上方至少有一个吊钩或起重梁（应有清楚的承载标示），其承载力和位置应符合布置图的要求；并提供符合电梯规格要求的动力电源和照明电源（三相五线制），在安装开工前，电源应提供到电梯机房电源箱附件。若有错位应及时修改。
7.1.7负责安装施工期间与其它工程单位交叉作业时的协调工作并负责支付相关的费用。 7.1.8 负责安装完工后土建部分的回填和装修工作。
7.1.9 负责提供电梯设备吊装场地和吊装点。在安装地点的首层或货车到达层内，有电梯保管场地，该场地应设置在能确保电梯导轨（5米长）搬去侯梯厅通路的地方；提供安装期间工具间及仓储间。
7.1.10 负责安装施工期间所需的水泥、沙石与水、电消耗。
7.1.11 负责对讲至消控中心或值班室线的费用和轿厢内电话机。
7.1.12 电梯底坑、井道、土建预留门洞、机房甲方按照乙方提供的井道土建布置图制作，若存在不符合安装要求的地方由甲方在货到前通知土建负责整改至符合安装要求（或购买材料制作，材料费和人工费由甲方负责），该整改费用由甲方负责。
7.1.13电梯井道为钢结构，甲方需提供验收所需的钢结构设计、施工、监理等相关资质资料。因甲方结构现场问题不能验收的，相关责任甲方负责。
7.2 乙方责任和费用
7.2.1 在合同约定安装时间前，负责派员前往安装现场进行土建勘测，确认工地安装条件，向甲方提供咨询服务和提出整改要求，与甲方约定具体开工日期。
7.2.2 在设备到货后，会同甲方代表根据发运资料共同对设备包装完整性和装箱数量进行清点。
7.2.3 在正常安装期间，负责保管库房内尚未安装的设备及部件。 7.2.4 按照国家电梯安装规范及质量标准完成设备的安装和调试工作。
7.2.5 遵守施工现场的有关规章制度。
7.2.6 参加现场施工协调会议，配合甲方建筑施工。
7.2.7 负责为乙方现场施工人员购买劳动保险和人身保险，施工过程中的安全责任由乙方负责。
7.2.8负责由于安装质量问题造成的整改和费用。
7.2.9电梯在安装时的设备吊装和脚手架搭拆费用由乙方负责。 7.2.10负责签订电梯安装监检合同并支付监检费用。
八、质量保证：
8.1保修期：乙方向甲方提供为期24个月的免费保修服务。
8.2在免费保修期间，乙方免费每月二次维保及提供正常消耗磨损的电梯零部件和油脂（不包括照明灯具），因非乙方原因造成的设备损坏由甲方承担责任和费用，乙方提供有偿的服务。
8.3如甲方违约，自行安排乙方以外的其他单位进行电梯安装、调试，乙方将不承担任何质量和安全责任，以及免费保修的责任及费用。
8.4监于电梯设备所涉及的技术条件比较复杂，为确保运行质量，电梯设备交付使用后，应由乙方进行维修保养，并由双方于保修期满日前15天签订《电梯设备保养合同》，乙方将提供完善的有偿保养服务，并在保养期内提供优惠价格的配件。
九、价格调整
如果因为甲方原因造成实际安装日期距电梯到货日期超过6个月，或由于甲方的原因造成安装停工期超过3个月，则乙方有权提出安装价格上调要求，并另行签署补充协议。
十、司法管辖
任何由本合同引起的争议和纠纷，应首先友好协商解决。协商不成可向原告所在地的人民法院提起诉讼。
十一、不可抗力
指任何提出不可抗力事件的一方所不能合理控制其在该方没有过错或过失的情况下发生的任何事件、条件或情况，包括暴风雪、闪电、洪水、台风、水灾、飓风、地震、山崩、战争、封锁、恐怖主义事件、动乱、破坏活动或其他类似的自然或社会事件。且在该等事件发生后，尽管提出不可抗力的一方已采取合理的措施阻止其发生或将事件的负面影响降到最小，但该事件仍导致该方延迟或中断履行其在本合同项下的义务。
设备采购安装合同6篇相关文章：
★ 水管安装合同5篇
